Досудебная претензия о расторжении договора

Обновлено: 16.04.2024

Подборка наиболее важных документов по запросу Досудебный порядок защита прав потребителей расторжение договора (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов: Досудебный порядок защита прав потребителей расторжение договора

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Форма: Требование (претензия) о расторжении договора о реализации туристского продукта и возврате денег за путевку из-за коронавируса
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022) На основании изложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 10, ч. 5 ст. 14 Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", п. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 66 "О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих", Информационным письмом Роспотребнадзора от 17.08.2013 "О праве туристов требовать расторжения договора в досудебном порядке", прошу:

Судебная практика: Досудебный порядок защита прав потребителей расторжение договора

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Досудебный порядок защита прав потребителей расторжение договора

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Комментарий к Закону Российской Федерации "О защите прав потребителей"
(постатейный)
(Макаров Ю.Я.)
("Проспект", 2018) В случае отклонения моей просьбы я буду вынужден(-а) провести экспертизу ________________ и буду требовать, кроме вышеуказанного, возмещения понесенных расходов по проведению экспертизы (ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей").

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Процессуальные особенности защиты прав потребителей в банковских отношениях
(Фатхутдинова Г.Д.)
("Вестник гражданского процесса", 2016, N 5) В.П. Грибанов указывает, что под самозащитой гражданских прав следует понимать совершение управомоченным лицом дозволенных законом действий фактического порядка, направленных на охрану его личных или имущественных прав и интересов . В науке уже давно ведется критика данного в ГК РФ понятия самозащиты , но, не заостряя внимание на данной полемике, для целей настоящей статьи остановимся на широком толковании понятия самозащиты права, включающем в него и такие формы, как предъявление претензий, жалоб и иные несудебные/досудебные обращения. Претензия является популярным средством в сфере банковских услуг . Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и банковское законодательство не устанавливают обязательного соблюдения досудебного порядка урегулирования спора при защите прав потребителей банковских услуг, что подтверждается п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" и судебной практикой . В то же время, как отмечается судами, при рассмотрении споров о защите прав потребителей банковских услуг обязательно соблюдение досудебного порядка урегулирования спора в случае расторжения договора. Указанная позиция высказана Пленумом Верховного Суда РФ и Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ в п. 60 Постановления от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" . С другой стороны, встречаются и противоположные мнения судов, согласно которым включение в договор условия о возложении на потребителя обязанности по обязательному досудебному урегулированию спора нарушает права потребителя и не соответствует требованиям закона .

Нормативные акты: Досудебный порядок защита прав потребителей расторжение договора

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18
"О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства" Отказ от исполнения договора, предусмотренный абзацами шестым и восьмым пункта 1 статьи 18, абзацем первым пункта 2 статьи 25, абзацем пятым пункта 1 статьи 28, абзацем седьмым пункта 1 и абзацем четвертым пункта 6 статьи 29 и статьей 32 Закона о защите прав потребителей, является односторонним отказом от исполнения договора, а потому по смыслу статьи 450, пункта 1 статьи 450.1 и пункта 2 статьи 452 ГК РФ при обращении в суд с иском о признании договора расторгнутым соблюдение досудебного порядка урегулирования спора не требуется.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Роспотребнадзора от 17.08.2013
"О праве туристов требовать расторжения договора в досудебном порядке" ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

Для прекращения договорных отношений по инициативе только одной стороны подается претензия о расторжении договора. При этом расторжение договора в таком случае должно быть связано с неисполнением взятых на себя обязательств другой стороной или существенно изменившимися обстоятельствами.

Договорные отношения регламентированы Гражданским кодексом РФ, а также законами и подзаконными актами. Соответственно, претензия о расторжении договора может быть претензией потребителя, претензией по ОСАГО, претензией по договору аренды.

Что существенно: претензия о расторжении договора является обязательным способом досудебного урегулирования (ст. 452 ГК РФ). И только при неполучении ответа или после получения отказа в срок, установленный в претензии или в договоре (при отсутствии – 30 дней) подать исковое заявление.

При составлении текста претензии можно воспользоваться размещенным примером, а также задать вопрос юристу сайта, если возникли сомнения или затруднения.

Пример претензии о расторжении договора

Претензия о расторжении договора

17 марта 2017 г. между нами заключен договор строительного подряда, по условиям которого Вы, как Подрядчик, обязуетесь выполнить комплекс работ по ремонту фасада жилого дома по адресу: г. новый Уренгой, ул. Лаптевых, д. 19, по заданию Заказчика за счет моих материалов. По достигнутой договоренности мной Вам переданы денежные средства в размере 30 000 руб. в качестве предоплаты за выполненные работы. Срок начала работ установлен 12.05.2017 г., окончания – 20.08.2017 г.

В настоящее время обстоятельства изменились настолько, что если бы я могла предвидеть их наступление, договор не был бы мной заключен. Решением Октябрьского районного суда г. Новый Уренгой от 15.05.2017 г. на указанный дом в соответствии с договором залога, заключенном от имени моего мужа, обращено взыскание. В соответствии со ст. 350 ГК РФ он подлежит продаже с публичных торгов.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 451 Гражданского кодекса РФ прошу расторгнуть заключенный нами 17.03.2017 г. договор подряда и вернуть предоплату.

18.05.2017 г. Гвоздева И.Л.

Как составляется претензия о расторжении договора

Итак, составление претензии или уведомления о расторжении договора является обязательным в соответствии с нормами ГК РФ. Когда направление такой претензии связано с ненадлежащим исполнением своих обязательств другой стороной, помимо требования расторгнуть договор в претензию могут быть включены требования о выплате неустойки, о неосновательном обогащении, о возмещении убытков. Когда произошло существенное изменение обстоятельств (как в размещенном выше примере), можно предложить свое видение компенсации расходов исполнения договора. В последнем случае такое требование может быть рассмотрено судом – о последствиях расторжения договора.

Суть претензии и основную содержательную часть составляют те нормы ГК РФ, которые регулируют соответствующие отношения – подряд, купля-продажа, мена и др. Именно там перечислены случаи, когда допускается односторонний отказ и расторжение договоров.

Подача претензии о расторжении договора

Подготовленную в письменном виде претензию необходимо вручить адресату. При устном заявлении доказать суду факт его оглашения достаточно проблематично. Вручить претензию можно лично, попросив расписаться, поставить дату, инициалы и фамилию во второй экземпляр, который сохранить у себя. В таком случае лучше всего иметь 2 свидетелей, которые поставили бы свои подписи в акте об отказе в приеме претензии.

Адресат претензии обязан ответить на нее в течение срока, установленного в тексте (а он должен быть разумным). Положительное решение влечет заключение соглашения о расторжении договора. Отказ или молчание станут основанием подачи искового заявления о расторжении договора.

20 вопросов по теме

Я заключил договор об установке окна ПВХ, заплатил аванс. Потом в интернете узнал, что на фирму жалуются потребители, сроки заказа на месяца задерживают и решил расторгнуть. Фирма с другого региона. Позвонил они, сказали заказ принят, я буду платить неустойку. Хотя про два дня суббота и воскресенье. В договоре только срок моей выплаты, а срок исполнения заказа нет.

В данном случае представители фирмы правы. Вы заключили с ними договор, а теперь хотите его расторгнуть без достаточных на то причин. Вы можете расторгнуть договор только при наличии оснований, перечисленных в законе.

Договор с кредитным кооперативом закончился. Отказываются возвращать деньги и настойчиво предлагают продлить договор. Что делать? Заявление о расторжении договора написала.

Можете написать жалобу в Центральный банк и прокуратуру или вернуть деньги через суд.

От учился в автошколе, сдал все внутренние экзамены, оплатил всю запрашиваемую сумму. а в ГИБДД на экзамен так и не попал, в автошколе обещали 40 дней, прошло 2 месяца. что делать, могу ли я написать претензия на возврат денег?

Смотрите условия договора с автошколой. Если в условиях договора указано об организации экзамена в ГИБДД, то можно рассчитывать на взыскание неустойки за частичное невыполнение условий договора. Сначала пишется претензия.
А вообще, если все документы из автошколы получены, то экзамены вы можете сдать и сами в индивидуальном порядке.

Я заключила договор с ИП на изготовление и установку гранитного памятника и ступени. Срок установки 30.09.2019г. На сегодняшний день работы даже не начаты, изготовлена ли сама стела, мне не известно. Предоплату я внесла в размере 30% от общей цены договора. Могу ли я написать претензию на расторжение договора и возврата оплаченного аванса?

Согласно статьи 28 Закона О защите прав потребителя при нарушении сроков выполнения работ вы вправе:назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

Здравствуйте, заключил договор услуг частного детского сада. Ребенок не прошел адаптацию и прекратил посещать данное учреждение через неделю после заключения договора. Я сообщил директору и написал заявление о расторжении договора и возврата остатка денег, на что получил устный отказ. Какую претензию я должен написать?

Вы должны расторгнуть договор исходя из указанных в нем условий.

Здравствуйте, 18.08. 2019 заключили договор на остекление балкона, внесена предоплата 50%, по договору срок монтажа до 3х месяцев, сегодня уже 21.11.2019 от них ничего не слышно,началась зима, а температурный режим для монтажа не ниже — 15°, можно ли в данном случае расторгнуть договор и вернуть предоплату?

Пр нарушении сроков исполнения вы имеет право расторгнуть договор.

Добрый день. Заключили договор с подрядной организацией на реконструкцию дома.
Авансовые платежи На приобретение строительных материалов были внесены своевременно.
Сроки выполнения работ ,По договору , подрядчиком были нарушены. Также идёт намеренное затягивание сроков завершения работ . И до сих пор , оплаченные стройматериалы , не предоставлены заказчику.
Есть ли какая-то возможность расторгнуть договор и получить оплаченные стройматериалы.

Существенное нарушение обязательств по договору одной стороной может стать основанием расторжения договора (450 ГК РФ). Согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. На основании ст. 728 ГК РФ подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, — возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

1февраля 2020г взял автокредит.27февраля 2020г погасил полностью.Страховая премия-66128 тысяч.Вернули -3214р.Правильно ли это?

Если Вы не согласны с расчетом возврата, можете подготовить претензию и обратиться в суд. Воспользуйтесь договором о страховании для расчета возврата.

Здравствуйте. Я заключила договор с риэлторской фирмой. Меня не устроила работа сотрудников, хочу расторгнуть договор. Но на то нужна веская причина. Какие бывают веские причины для расторжения договора с риэлторской фирмой?

Ангелина, во-первых, смотрите условия договора. Если там никаких особых оснований для расторжения договора не имеется, используем общие правила — существенное нарушение условий договора. Кроме того, договор на оказание риэлторских услуг — разновидность договора возмездного оказания услуг. А значит, заказчик в любой момент может отказаться от договора, возместив Исполнителю фактически понесенные расходы (ст. 782 ГК РФ).

Здравствуйте. Моя дочь в 2015 году взяла автокредит. В 2016 году вернула машину банку для реализации в зачет непогашенной задолжности. С апреля 2020 года приходят штрафы за нарушение пдд, которых уже в районе 300. Что делать и куда обращаться, ГИБДД отмахивается.

Лариса, необходимо снять с учета транспортное средство, это можно сделать через портал госуслуг.

Если сотрудничество стало невыгодным, контрагент нарушает условия соглашения: не платит в срок или некачественно выполняет работы (предоставляет услуги), вы можете расторгнуть договор через суд.

Как правильно составить исковое заявление о расторжении договора?

Начните с досудебной претензии

Важно! По делам о расторжении договоров досудебный порядок обязателен. Если этого не сделать, суд оставит иск без рассмотрения.

В некоторых случаях досудебного порядка достаточно, чтобы договор признали расторгнутым. Например, дольщик может отказаться от договора, если застройщик задержал срок передачи ключей на 2 месяца и больше. Это бесспорное основание для отказа от договора ДДУ.

В претензии нужно чётко выразить волю, что вы хотите расторгнуть договор, а также подробно обосновать причины расторжения. Суд признает досудебный порядок несоблюдённым, если в претензии есть требование исполнить условия договора, но нет чёткого предложения его расторгнуть.

Также недостаточно только предупреждения о том, что вы расторгните договор через суд, если контрагент добровольно не исполнит ваши требования. Обязательно предложите расторгнуть договор по соглашению сторон.

Если вы получили письменный отказ на претензию, или в течение 30 дней ваши требования не исполнили, вы вправе подать исковое заявление в суд. Доказательства того, что вы направляли претензию, нужно обязательно сохранить и прикрепить к иску. Это могут быть копия претензии с отметкой о принятии, опись вложения, квитанции об отправке и т. д.

На консультации мы подскажем, можно ли в вашем случае расторгнуть договор без суда, и поможем правильно составить досудебную претензию о расторжении договора.

Как правильно составить иск о расторжении договора?

Исковое заявление в арбитражный суд по договору должно содержать подробное описание обстоятельств, которые явились причиной расторжения договора, и доказательства этих обстоятельств.

Без веских причин расторгнуть через суд можно только некоторые виды договоров. Например, договор найма жилого помещения, дарения, бессрочной аренды.

В других случаях, когда по данному виду договора не предусмотрено одностороннее расторжение, нужно доказать наличие существенных оснований расторжения. В частности, что:

  • контрагент допустил существенное нарушение. Критерии существенности, если они не прописаны в договоре, суд определяет самостоятельно. Но вы должны доказать, что финансово пострадали в результате его действий (бездействия), привести расчёт задолженности, убытков и т.д.;
  • наступили обстоятельства, которые стороны указали в договоре как основания для одностороннего расторжения;
  • обстоятельства, из которых исходили стороны, заключая договор, существенно изменились. То есть изменились настолько, что если бы вы предвидели эти изменения, то изначально отказались от подписания договора и т. д.

Приведём несколько примеров из практики:

Стороны прописали в договоре, что договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если контрагент полностью не исполнит обязательство. Арбитражный суд Уральского округа в Постановлении от 01.02.2019 № Ф09-8352/18 по делу № А76-2807/2017 признал расторжение правомерным.

Арбитражный суд Центрального округа в Постановлении от 08.08.2019 № Ф10-3225/2019 по делу № А14-10306/2018 подтвердил, что неправомерный отказ от приёмки качественно выполненных работ — это существенное нарушение обязательства, которое позволяет расторгнуть договор в судебном порядке. Продавец поставил оборудование и смонтировал его, однако покупатель отказался от приёмки выполненных работ.

Самое сложно доказуемое обстоятельство — это существенное изменение обстоятельств. Однако шансы расторгнуть договор по этому основанию есть. Так, Арбитражный суд Центрального округа в Постановлении от 27.02.2019 № Ф10-1424/2018 по делу № А23-6522/2017 посчитал существенным изменением обстоятельств ситуацию, когда заёмщик распродал своё имущество, вывел ценные активы, которые при заключении договора займа имели существенное значение для кредитора.

Правовых оснований для расторжения договора, которые может принять суд, довольно много. В зависимости от вида и содержания вашего договора, наши специалисты помогут собрать необходимые доказательства, рассчитать суммы требований и положенных вам денежных компенсаций, а также правильно составят исковое заявление о расторжении договора.

К иску нужно обязательно приложить все доказательства и копию квитанции об оплате государственной пошлины. Для расчета госпошлины используйте: калькулятор по экономическим спорам, калькулятор по гражданским спорам.

Если подаете иск по делу о защите прав потребителей, госпошлину платить не нужно.

В какой суд подавать исковое заявление?

Иск подается в суд по месту жительства ответчика (ИП), по месту нахождения юридического лица или спорного имущества. По договорам, связанным с предпринимательской деятельностью, обращаемся в арбитражный суд.

Адрес нужного суда можно найти через Интернет на сайте ГАС РФ «Правосудие». Достаточно ввести в поисковую строку нужный субъект и адрес (республику, край, город, улицу), и появятся контакты нужного суда.

Если необходимо, мы поможем вам разобраться в вопросах подсудности и подведомственности, определить правильный суд для подачи искового заявления.

Как подать исковое заявление?

Иск направляется способом, который стороны предусмотрели в договоре. Если такого условия нет, то подать заявление можно:

  • Лично или через доверенное лицо в канцелярию суда;
  • По почте заказным письмом;
  • Удаленно, через сайты «Мой Арбитр» и ГАС «Правосудие».

Чтобы подать иск через Интернет, у вас должна быть усиленная квалифицированная электронная подпись (получить можно здесь).

Уведомление о расторжении договора

Составлять и направлять контрагенту (второй стороне) уведомление о расторжении договора при желании прекратить договорные отношения досрочно – необходимо. Иначе при обращении в суд в дальнейшем поведение лица может быть расценено как односторонний отказ от исполнения договора. Вместе с тем нормы Гражданского кодекса не всегда допускают такой отказ. С возможностью применения различного рода штрафов и неустоек.

Обратите внимание, данная информация касается расторжения гражданско-правовых договоров. В трудовых отношениях есть своя специфика, о которой мы расскажем отдельно.

Пример уведомления о расторжении договора

Уведомление о расторжении договора подряда

18 августа 2017 г. между ООО «ЭнерБЛИС» и мной был заключен договор подряда на выполнение строительных работ, а именно: штукатурка стен, возведение перегородок согласно Приложению № 1 к Договору, укладка плитки, установка сантехники. В соответствии с условиями вышеуказанного договора работа проводится по адресу: г. Киров, ул. Васнецова, 15. Материалы и инструменты предоставляются Заказчиком, до выполнения работ вносится предоплата в размере 20 % от цены договора, т.е. 25 000 руб.

В соответствии с п. 2.1. Договора срок начала работ – 20 августа 2017 г., срок окончания – 20 сентября 2017 г. Денежные средства в размере 25 000 руб. поступили на мой расчетный счет только 10.09.2017 г., площадка для работы не предоставлена, как и материалы.

Согласно ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. В связи с этим, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Поскольку ввиду заключения Договора с ООО «ЭнерБЛИС» я отказался от выполнения работ по предложению ООО «Ракета» (копия предложения о заключении договора прилагается), размер понесенных убытков составляет 45 000 руб.

На основании изложенного, уведомляю Вас о расторжении с 15 сентября 2017 г. договора подряда на выполнение строительных работ между ООО «ЭнерБЛИС» и Карасевым В.А., в связи с чем требую возмещения убытков в размере 45 000 руб.

  1. Предложение о заключении договора с ООО «Ракета»

12 сентября 2017 г. Карасев В.А.

Самым популярным основанием прекратить договорные отношения является неисполнение денежных обязательств. Неуплата вовремя, полностью или частично. Основанием может быть и неисполнение других обязательств – передать вещь к определенному сроку, выполнить работу, оказать услугу и т.п. Но не любое неисполнение обязательств будет обоснованием расторжения договора. Изучите нормы Гражданского кодекса. Это глава 29 (общие правила) и часть 2 (отдельные виды обязательств).

Не обязательно между сторонами должен быть заключен договор в письменной форме. Некоторые сделки могут заключаться и устно. Но уведомление о расторжении договора лучше готовить в любых случаях. А вдруг контрагент сам подаст в суд иск о расторжении договора с возмещением убытков за односторонний отказ?

Уведомление о расторжении договора и претензия

Чем претензия о расторжении договора отличается от уведомления? В претензии всегда содержатся какие-либо требования, связанные с договором. В уведомлении же, если и содержатся требования, то связаны они именно с прекращением договора: вернуть имущество, денежные средства, оплатить долг и т.п. А могут и вообще не содержаться. Просьба считать договор расторгнутым, и все. Считать, что никто никому ничего не должен.

Как составить и вручить уведомление о расторжении договора

В целом, уведомление о расторжении договора составляется в свободной форме. Но (!) с обоснованием и ссылками на нормы права. Иначе можно вступить в долгую переписку или сразу стать ответчиком в связи с иском.

Документ изготавливается на фирменном бланке организации. В нашем примере заявитель – частное лицо. И в этом случае указываем, от чьего имени составлен документ. Далее – текст, состоящий из преамбулы (когда, кем и какой договор был заключен), основной (причина расторжения) и заключительной (дата, с которой договор считается расторгнутым). Уведомление может содержать приложения. И обязательно укажите дату и подпись заявителя.

20 вопросов по теме

Как правильно составить уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке в связи заключением договора с другим подрядчиком

Если в вашем договоре не указаны особые условия его расторжения, то следует применять положения закона. В случае с договором подряда заказчик может в любое время до сдачи работ отказаться от его исполнения в одностороннем порядке. Пишите уведомление о расторжении договора по представленному образцу, указывайте удобную вам дату его расторжения. Главное вручить уведомление под роспись.

Добрый день!Заключен договор купли-продажи на автомобиль,сумма 870 т.р. А в кредитном договоре сумма 940 т.р. На 70 т.р. (оказание услуги помощи на дороге)договор не оформляли.Выдали сертификат помощь на дороге.Нами было написано заявление о возврате этих денежных средств (70 т.р.)На наше заявление было предложено написать уведомление о расторжении договора.Как правильно составить уведомление?

Нужно смотреть условия программы помощи на дорогах, в которой вы участвовали. Скорее всего получение сертификата является акцептом такого договора. Возможно вы оставили где-то свою подпись о получении сертификата или подключению к этой программе. Расторгнуть договор в этой ситуации возможно, но только если эта услуга была вам навязана и без нее получение автокредита было невозможно или он был бы на существенно худших условиях.
Чётких требований по части составления уведомления в этом случае не существует. Укажите полностью свои данные и реквизиты полученного сертификата, приведите причины отказа от услуги. Необходимо сослаться на Закон «О защите прав потребителя» и привести доводы, по которым вы считаете эту услугу навязанной.

Имеется «Типовой Договор об оказании услуги обращение ТКО». В нём имеются условия его расторжения (за 30 дней до истечения 12 мес. со дня заключения). У меня имеется необходимость прекратить все отношения с Исполнителем за 60дней. Будет ли законным отправка мной Уведомления о расторжении такого Типового договора…?

При наличии в договоре специальных условий, они и должны выполняться при его расторжении.

если я написала заявление на возврат денежных средств (услуга ещё не оказана )надо ли мне писать ещё и уведомление о расторжении договора

Это зависит от того, на каком основании вы требуете возврата денежных средств.

Как правильно составить уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке на строительство каркасного дома. Фирма не раз переносила сроки строительства и боюсь,что и в этот раз ничего не выполнит. Менеджеры с которыми велись переговоры о строительстве дома уволились,а телефоны фирмы не отвечают. Фирма возвела только свайный фундамент

В соответствии со ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Согласно ч. 2 ст. 450 ГК РФ при существенном нарушении обязательств договор может быть расторгнут судом.
Составьте уведомление об одностороннем отказе от договора по примеру размещенного на сайте и изучите договор между Вами и фирмой.

Как написать уведомление о расторжении договора в связи с реорганизацией образовательного учреждения, изменения юридического лица и всех реквизитов. Фактический адрес образовательного учреждения остаётся прежний, юридический адрес и название меняется.

Реорганизация — это правопреемство. Поэтому по общему правилу договор не расторгается, а в него вносятся изменения. Поэтому напишите уведомление об изменении договора в связи с правопреемством и заключите дополнительное соглашение, в котором укажите на смену стороны и новый юр. адрес.

Как правильно составить уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с фирмой по изготовлению мебели. согласно договора они должны были привезти и установить мебель до 10 июля.но до сих пор кормят обещаниями и мебель я так и не увидела , не уверена что они ее изготовили вообще. 50 процентов стоимости я уже внесла .на звонки не всегда отвечают, а если и ответят , то ничего обнадеживающего -переносят уже третью неделю.как мне вернуть мои деньги и расторгнуть договор.

Воспользуйтесь образцом претензии о защите прав потребителя и претензией о расторжении договора. Образцы размещены на сайте

Как правильно составить уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с управляющей компанией,так как мы не согласны с некоторыми пунктами?

Учитывайте, что если Вы намереваетесь сменить управляющую компанию, то необходимо проводить общее собрание. Пока управляющая компания избрана и осуществляет управление домом, расторгнуть договор можно по основаниям недействительности сделки.

как правильно составить уведомление об отказе продления договора аренды земельного участка?

Если речь идет об отказе от автоматической пролонгации договора, то сошлитесь на соответствующий пункт договора. Или направьте уведомление об истечении срока аренды и прекращении действия договора аренды.

Здравствуйте! Как правильно составить уведомление о намерении прекратить действие Договора (Договор о сотрудничестве в области практической подготовки студентов. Это договор о прохождении учебной практики). Нужно ли в этом случае доп.соглашение?
В договоре есть такой пункт.
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания представителями Сторон и действует на протяжении одного года. В случае если за 14 дней до окончания срока стороны не уведомят письменно о намерении прекратить действие Договора, срок действия Договора автоматически продлевается еще на один год. Количество продлений срока действия Договора неограниченно.

Нет, дополнительное соглашение составлять не нужно. Просто напишите уведомление о том, что договор прекращает действие с такой то даты. Можете взять за основу представленное в данном примере уведомление, в части оформления. Укажите реквизиты вашего договора и сошлитесь на приведенный вами пункт 3.1. Обязательно отправьте уведомление в установленный срок заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручите лично под роспись.

Подборка наиболее важных документов по запросу Досудебный порядок по искам о расторжении договора (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Досудебный порядок по искам о расторжении договора

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Досудебный порядок по искам о расторжении договора

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Готовое решение: Когда и как плательщик может вернуть аванс
(КонсультантПлюс, 2022) Для требования о взыскании аванса обязателен досудебный порядок, если иск подается в арбитражный суд. Если иск включает требование о расторжении договора, досудебный порядок требуется соблюсти независимо от вида суда (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, п. 2 ст. 452 ГК РФ). Поэтому приложите к иску доказательства отправки претензий (писем) о возврате аванса, расторжении договора.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Ситуация: Нужно ли потребителю соблюдать претензионный порядок урегулирования спора?
("Электронный журнал "Азбука права", 2022) В случае одностороннего отказа от исполнения договора при обращении в суд с иском о признании договора расторгнутым соблюдение досудебного порядка урегулирования спора не требуется (п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 18).

Нормативные акты: Досудебный порядок по искам о расторжении договора

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18
"О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства" В то же время при одностороннем отказе от исполнения договора, который может быть осуществлен во внесудебном порядке, при обращении в суд с иском о признании договора расторгнутым соблюдение досудебного порядка урегулирования спора не требуется, поскольку данный иск является иском о признании, а не иском о расторжении договора (статья 450, пункт 1 статьи 450.1 и пункт 2 статьи 452 ГК РФ).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 20
"О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан" 6. Обязательный досудебный порядок урегулирования споров до подачи искового заявления в суд предусмотрен в случае предъявления требований об изменении или расторжении договора добровольного страхования имущества граждан (пункт 2 статьи 452 ГК РФ) и в иных случаях, предусмотренных законом.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: